因不可抗力造成的損失因由那方承擔

1樓：無訟

不可抗力因素造成合同違約的，違約方不需要承擔違約責任，所以一般不需要賠償，但法律另有規定除外。

《中華人民共和國民法典》

第一百八十條【不可抗力】因不可抗力不能履行民事義務的，不承擔民事責任。法律另有規定的，依照其規定。

不可抗力是不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。

第五百九十條【不可抗力】當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但是法律另有規定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應當在合理期限內提供證明。

當事人遲延履行後發生不可抗力的，不免除其違約責任。

合同違約的責任形式

1、繼續履行，又稱強制履行，指在違約方不履行合同時，由法院強制違約方繼續履行合同債務的違約責任方式。

2、採取補救措施，對違約責任沒有約定或者約定不明確，受損害方根據標的的性質以及損失的大小，可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。

3、賠償損失，即債務人不履行合同債務時依法賠償債權人所受損失的責任。

4、定金責任，債務人履行債務後，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。

5、違約金責任，又稱違約罰款，是由當事人約定的或法律直接規定的，在一方當事人不履行合同時向另一方當事人支付一定數額的金錢，也可以表現為一定價值的財物。

2樓：匿名使用者

所謂不可抗力，是指不能預見，不能避免並且不能克服的客觀情況。現行的法律對由於不可抗力所產生違約責任做出了相應的免責的規定，但並沒有對因不可抗力所導致的利益損失作出由誰來承擔的規定。

因此，雙方在訂立合同的時候，特別對於接受商品或服務的一方尤其要事先本著公平合理的原則對此損失進行預設承擔規則，即可以約定由於不可抗力所引起的違約行為及其相應的違約責任按照法律的規定雙方互不追究，但對於由此給合同的一方當事人所造成的實際經濟損失，應當由雙方共同承擔。

《合同法》第一百一十七條　因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

《合同法》第一百一十八條　當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應當在合理期限內提供證明。

3樓：

請問我們工程材料全部進場，由於今天雨水太多，自從6月10日後就下雨，因為材料是做運動場塑膠跑道的，水泥地面必須是乾的，由於自從6月10日就是雨天，7月22日我們工地破圩了，到至水災全部淹了，合同6月28至結束，請問超過合同期，建設單位該不該承擔我們損失

4樓：匿名使用者

自行承擔，有保險條款的保險公司承擔

5樓：匿名使用者

《合同法》第一百一十七條第一款規定：“因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。”第一百一十八條則規定：

“當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應當在合理期限內提供證明。

除此之外就要看合同的條款了，如果合同上有對不可抗力因素的條款，應該按著合同執行，多數合同都有相應的責任說明;如果沒有簽訂合同，司法也只能按法律條文解釋了~

6樓：西安高珩律師

遭受不可抗力的一方承擔。

工程中因為不可抗力造成的損失由誰來承擔

7樓：匿名使用者

2013版《清單計價規範》

9.11.1 因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。

1．工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員**和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的裝置的損害，由發包人承擔；

2．發包人、承包人人員**由其所在單位負責，並承擔相應費用；

3．承包人的施工機械裝置損壞及停工損失，由承包人承擔；

4．停工期間，承包人應發包人要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔；

5．工程所需清理、修復費用，由發包人承擔；

2013版《建設工程施工合同》

17.3.1 不可抗力引起的後果及造成的損失由合同當事人按照法律規定及合同約定各自承擔。不可抗力發生前已完成的工程應當按照合同約定進行計量支付。

17.3.2 不可抗力導致的人員**、財產損失、費用增加和（或）工期延誤等後果，由合同當事人按以下原則承擔：

（1）永久工程、已運至施工現場的材料和工程裝置的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員**和財產損失由發包人承擔；

（2）承包人施工裝置的損壞由承包人承擔；

（3）發包人和承包人承擔各自人員**和財產的損失；

（4）因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務，已經引起或將引起工期延誤的，應當順延工期，由此導致承包人停工的費用損失由發包人和承包人合理分擔，停工期間必須支付的工人工資由發包人承擔；

（5）因不可抗力引起或將引起工期延誤，發包人要求趕工的，由此增加的趕工費用由發包人承擔；

（6）承包人在停工期間按照發包人要求照管、清理和修復工程的費用由發包人承擔。

不可抗力發生後，合同當事人均應採取措施儘量避免和減少損失的擴大，任何一方當事人沒有采取有效措施導致損失擴大的，應對擴大的損失承擔責任。

因合同一方遲延履行合同義務，在遲延履行期間遭遇不可抗力的，不免除其違約責任。

8樓：匿名使用者

發承包雙方應該按照具體原則分別承擔責任：(根據08清單計價規範規定)1 工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員**和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的裝置的損害，由發包人承擔；2 發包人、承包人人員**由其所在單位負責，並承擔相應費用；3 承包人的施工機械裝置損壞及停工損失，由承包人承擔；4 停工期間，承包人應發包人要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔；5 工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。

9樓：匿名使用者

這個應該在合同中會事先約定的要是沒約定要後期協商的

工程中因為不可抗力造成的損失由誰來承擔？

10樓：藍楓水玉

林濤和大寶作為秦明的好友都不知道他幹嘛去了，為啥局長這麼清楚。另外，在最新兩集中，局長對定秦明的罪上顯得很急，作為一名老局長肯定是有很高的警察素質的，很定會發現必要的疑點什麼的。

而大寶說了疑點但局長一下帶過就讓大寶在家迴避，並且在偵查過程中直接跳過了這些疑點，緊抓住對秦明不利的東西不放，這些都很有問題。而且，他好像還對秦明很瞭解，說他在孤兒院從小經歷和拒絕心理輔導什麼的。並且，局長是老局長了，會不會在秦明小的時候秦明他爸那個時候的舞弊檢舉和現在的這個局長有關?

11樓：雲開見輝